Rerift proporciona servicios de monitoreo geotécnico consistentes en sondeos de reconocimiento estratigráfico, ensayos de penetración estándar (SPT) y despliegue de inclinómetros analíticos de cuerda vibrante para el registro de deformaciones elásticas preliminares de suelos en obras de infraestructura vial.

Los informes y datos entregados reflejan las condiciones del subsuelo en el momento y lugar específicos de la intervención. No constituyen una garantía sobre el comportamiento futuro del terreno ni eximen al contratista de realizar estudios complementarios según la normativa local aplicable.

El cliente se obliga a proporcionar acceso seguro al área de trabajo, la información previa disponible sobre el sitio (planos, estudios anteriores, servidumbres) y a designar un responsable técnico durante las campañas de campo.

Es responsabilidad del cliente verificar que los ensayos solicitados se ajustan a los fines previstos del proyecto. Rerift no asume responsabilidad por decisiones de diseño, construcción o seguridad basadas exclusivamente en los datos entregados sin el correspondiente análisis de ingeniería.

Rerift responderá únicamente por los daños directos causados por negligencia probada en la ejecución de los sondeos o en el procesamiento de los datos instrumentales. En ningún caso será responsable por daños indirectos, pérdidas de producción, paralización de obra o lucro cesante.

La responsabilidad total acumulada de Rerift por cualquier reclamación derivada del servicio no excederá el valor del contrato correspondiente. Esta limitación se aplica incluso si se hubiera advertido a Rerift sobre la posibilidad de tales daños.

Los informes, gráficos, registros de inclinómetros y cualquier otro documento técnico entregado son propiedad intelectual de Rerift. El cliente adquiere una licencia de uso limitada para el proyecto específico que motivó el estudio.

El cliente se compromete a no divulgar a terceros los datos brutos de monitoreo sin la autorización expresa de Rerift, salvo que sea requerido por una autoridad competente o por el contrato de obra pública correspondiente.

Estos términos entran en vigor en la fecha de aceptación del presupuesto o de inicio de los trabajos, lo que ocurra primero. Rerift se reserva el derecho de modificar estos términos mediante comunicación escrita con al menos quince días de antelación.

Si el cliente continúa utilizando los servicios después de la modificación, se entenderá que acepta las nuevas condiciones. En caso de desacuerdo, el cliente podrá resolver el contrato sin penalización dentro de los diez días siguientes a la notificación.

Cualquier controversia derivada de estos términos se someterá a los tribunales de la ciudad de Quiroz, con renuncia expresa a cualquier otro fuero. Para notificaciones legales, diríjase a Quiroz 3554 o al correo info@rerift.com.